365官方体育中文版-官网首页

24小时加固服务热线:134-02000333

新闻中心

公司专题 行业新闻 常见问题

粘钢加固施工合同

粘钢加固施工合同

一、承包方式及工程范围

承包方式:乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期工程内容: 化学锚栓粘钢加固

项目: www.shjgu.com   

施工地点:                           

按甲乙双方的协定,乙方自接到甲方开工通知后第二天起4个工作日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误,则工期相应顺延:

1、甲方未能按约定提供施工图纸及开工条件;

2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行;

3、设计变更和工程量增加;

4、非乙方原因停水、停电造成停工;

5、自然灾害等其它人力不可抗因素。

二、工程内容:

 

列号

类目内容

粘钢胶品牌

植筋胶品牌

平方

总价

1

粘钢加固

慧鱼

国产(A级)

13.12

30000

 

工程总包干价为:人民币   万元整(¥ 50000     )(按图纸要求及工程量施工,(不含第三方检测费用在内)不包搭设脚手架。

 

 

 

三、双方责任:

1、乙方责任

1)根据施工图纸及上表所列的内容、规格、数量进行施工,达到设计要求;

2)施工过程中,如遇问题,即时向甲方反映,共同协商解决;

3)提供验收资料(施工记录、产品检测报告复印件、产品合格证、产品说明书等);

4)按质按量定期完工。

5)工程完工 2天内,双方必须进行验收,否则,视验收通过。

2、甲方责任

1)负责提供水电设施的接点;

2)甲方委托工作人员                                 全权负责对乙方施工位置及数量作定位、核实;

3)组织有关单位进行验收;

4)按期支付工程款。

四、结算方式

1、乙方材料进场后甲方先支付材料费 万元整;

2、本合同所签定之加固工程完工后3天内甲方支付全部工程款。

3、甲方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,已方可停止施工,由甲方承担违约责任;

 

五、财务对帐联系人:(以便对帐)

1)甲方财务联系人:      ,联系电话:                    

2)乙方财务联系人:王磊  ,联系电话:13482150606 

 

六、其它事项:

1、特别声明条款:本合同所有条款已经双方确认并充分理解,自愿完全遵守履行;

2、合同一式肆份,双方各执贰份,签订之日起生效;

3、如甲方需要增加数量或其他变更,施工工期将作适当调整;

4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定;

5、本合同甲方付款义务不受任何第三方限制;

6、本合同如有未尽事宜,双方应以友好态度协商解决;如协商不成,按《中华人民共和国合同法》执行。

7、如果双方发生纠纷,协商不成导致诉讼的,由原告所在地法院负责诉讼。

 


甲方(盖章):

 

地址:

甲方代表:

电话:

日期:

 

乙方(盖章):

 

地址:

乙方代表:

电话:

日期:


X

截屏,微信识别二维码

微信号:shjiagu

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
Baidu
sogou